发表于 2022-06-11 17:53
资金占用费怎么算（资金占用费最新规定）
► 资金占用费是指非金融机构之间（如企业与企业之间）借贷资金以及商务活动中预收预付款项而收支的利息额。
相关法律规定
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》
第二十六条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。
第二十七条 利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
一)建设工程已实际交付的，为交付之日;
二)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;
三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（2015年修订）
第二十九条 借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：（一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持；（二）约定了借期内的利率但未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内的利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(2020第二次修正)
第二十八条 借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但是以不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍为限。
未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：
一)既未约定借期内利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起参照当时一年期贷款市场报价利率标准计算的利息承担逾期还款违约责任的，人民法院应予支持;
二)约定了借期内利率但是未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。
《中华人民共和国民法典》
第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百八十四条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》(2020修正)
第十八条 买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。
买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。
买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。
买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失，违约行为发生在2019年8月19日之前的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算;违约行为发生在2019年8月20日之后的，人民法院可以违约行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(lpr)标准为基础，加计30—50%计算逾期付款损失。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2020修正)
第十四条 由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得不动产权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：
一)商品房买卖合同约定的办理不动产登记的期限;
二)商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日;
三)商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。
合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。
第十五条 商品房买卖合同约定或者城市房地产开发经营管理条例第三十二条 规定的办理不动产登记的期限届满后超过一年，由于出卖人的原因，导致买受人无法办理不动产登记，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。
热门故事
- 酒店会计分录大全（酒店账务处理实务全流程）
- 滞留票是什么意思（滞留的详细解释）
- 营业盈余计算公式（增加值中的营业盈余）
- 电子公章大小是多少（电子公章使用规定）
- 会计专业代码是多少（会计专业代码了解）
- 知道税额怎么算含税金额（含税金额的计算方法）
- 企业纳税信用等级查询（企业信用等级查询系统）
- 低值易耗品管理制度（低值易耗品管理制度及流程）
- 盈利能力指标分析有哪些（盈利能力分析的常用方法）
- 最新企业会计准则是哪一年（2021年新会计准则变化）
- 国际证书有哪些（盘点国家承认的26种证书）
- 盈利现金比率多少算好（盈利现金比率分析）
- 厂房折旧年限是多少年残值率（厂房折旧年限最新规定）
- 医疗健康管理公司注册要求（健康咨询公司注册条件）
- 社会统一信用代码证是什么（举例说明统一社会信用代码怎么填写）
- 个体工商户五级税率表怎么计算（2021年个体户核定征收的标准）
- 公对公怎么转账流程（公对公网上转账流程）
- 什么是规模经济效应（规模经济通俗解释）
最新故事
- 注册公司成本核算方法怎么写（注册公司税务核算方式）
- 利息资本化是什么意思（利息资本化通俗解释）
- 一般贸易进口需要交什么税（进口货物缴税流程）
- 固定资产会计分录怎么做（固定资产业务的账务处理分录）
- 个人所得税表格怎么填（5000以上扣税标准税率表）
- 增值税计税依据包括哪些（增值税的原理与计算方法）
- 营业执照怎样注销（营业执照注销流程）
- 工程公司税务筹划怎么做（商贸企业税务筹划方案）
- 增值税计提和缴纳会计分录（增值税不计提直接缴纳的分录）
- 郑州商标转让代理（商标转让流程）
- 代办公司注册要多少钱（代理注册公司费用）
- 什么是规模经济效应（规模经济通俗解释）
- 如何准备cfa考试（cfa金融分析师报考条件）
- 股权价值计算公式（公司股权价值评估方法）
- 什么叫投资回报周期（投资回报周期计算方法）
- 存款利息税什么时候取消的（存款利息税的有关规定）
- 深圳企业代理记账（深圳注册公司代办价格）
- 法人股东是什么意思（法人股东的意思解释）